Hafriyat Sözleşmesi

1-TARAFLARI ;

1.1.Bir tarafta _____________________ adresinde kurulu _____________________ unvanlı işyeri .(bundan böyle bu sözleşmede YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) ) ile diğer tarafta _____________________ adresinde ticari ikametgahı bulunan _____________________ (bundan böyle bu sözleşme de İŞ SAHİBİ olarak anılacaktır) arasında bu sözleşmede ve ayrılmaz parçası olan sözleşme ekleri dahilinde tespit edilen ve belirtilen koşullarla bir sözleşme akdedilmiştir.

1.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ : Tebligat, ihtar ve bildirime esas olarak taraflarca beyan ve kabul edilen bilgilerdir.

YÜKLENİCİ

Adres : _____________________

KEP adresi : _____________________

Email : _____________________

İŞ SAHİBİ

Adres : _____________________

KEP adresi : _____________________

Email : _____________________

02.SÖZLEŞME’ NİN KONUSU VE TANIMI :

_____________________ bulunan ve tapunun _____________________ arazi üzerinde inşa edilecek, Fabrika binası inşaatı şantiyesinde KAZI, DOLGU İŞLERİ yapılmasıdır.

03. BİRİM FİYATLAR:

SIRA NO	İMALAT	BR.	METRAJ	SÖZLEŞME BİRİM FİYATI (TL) (KDV HARİÇ)	TOPLAM BEDEL (KDV HARİÇ)
1	HER CİNS ZEMİNDE KAZI	M³	________	________	________

Birim fiyatlara YÜKLENİCİ ’nin getireceği ekipman ve vereceği hizmetler ile işin yapımında kullanılan her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, malzemelerin şantiyeye nakli ile YÜKLENİCİ genel gider ve karı dâhildir.

Tabloda verilen metraj miktarları bağlayıcı değildir.

04. TEKNİK ŞARTLAR:

04.1. Her Cins Zeminde Kazı Yapılması:

İŞ SAHİBİ ’nin vereceği kazı planına göre kazının yapılıp, şantiye dışında döküm sahasına nakledilmesidir

• İŞ SAHİBİ, temel kazılarının ilk aplikasyonunu yaparak kazı planıyla birlikte YÜKLENİCİ’ye teslim eder.

• YÜKLENİCİ kazının projesine uygun yapılabilmesi için gerekli ölçme ekip ve aletlerini işyerinde bulunduracaktır.

• İŞ SAHİBİ kazı sırasında bitkisel toprağı şantiye içinde ayrı bir yerde stoklatabilir.

• YÜKLENİCİ hafriyat çukurunu grobeton dökülene kadar kuru tutmak için kazı planında verilen şev dibi su toplama hendek ve toplama çukurlarını açacaktır.

• Zeminde birikebilecek su YÜKLENİCİ tarafından temel çukurundan ilgili boru ve pompa malzemeleri YÜKLENİCİ’a ait olmak üzere pompajla uzaklaştırılacaktır. Bu işler için herhangi bir su zammı ödenmez.

• İŞ SAHİBİ temel kazısı bitiminde zemini uygun görmezse kazı kotunu indirebilir.

• İnşaat sahasında gerektiğinde kamyon servis yolları YÜKLENİCİ tarafından açılacaktır.

• YÜKLENİCİ hafriyat bitiminde, temel tabanının  5 cm. toleransla reglajını, silindirlemesini yaparak işini İŞ SAHİBİ’ e teslim edecektir.

• Stok sahası YÜKLENİCİ tarafından figüre edilecektir.

• Kazı çukurundan çıkan hafriyat malzemesi, YÜKLENİCİ`ye ait kamyonlara yüklenerek YÜKLENİCİ tarafından şantiye çıkışına çıkartılacak, YÜKLENİCİ tarafından bulunmuş döküm yerine usulüne uygun olarak dökülecektir. Döküm yeri içerisinde veya dışarısındaki ulaşım yollarının yağmur vb. nedenlerle çamurlanarak kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle; izinsiz olarak kazı malzemesinin başka yere boşaltılmasının maddi manevi cezai sorumluluğu YÜKLENİCİ`a aittir. Nakliye sırasında YÜKLENİCİ’ye ait araçların sebebiyet verdiği her türlü kaza ve hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ şantiye dışına çıkışta araçlarını usulüne uygun branda ile kapatacak, lastiklerini yıkayacaktır. Her türlü trafik izni ve cezası YÜKLENİCİ `a aittir.

• _____________________ TL/m³ olarak aylık yapılan hakedişler ile YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir. Döküm sahası ile ilgili çıkabilecek her türlü sorun, cezai müeyyide ya da 3. şahıslara verilecek zararların maddi ya da manevi sorumluluğu tamamen YÜKLENİCİ’ye ait olup, İŞ SAHİBİ ’den hiçbir surette hak talep edilemez.

• _____________________ ______ TL/m2 olarak YÜKLENİCİ ‘ye ödenecektir.

• Hafriyat sırasında büyük miktarda döküm olabilecek yer bulunduğu takdirde; YÜKLENİCİ İŞ SAHİBİ ‘ i bilgilendirecek ve birim fiyat analizine göre fiyat revizyonu yapılacaktır.

• YÜKLENİCİ birim fiyat tekliflerinin analizini verecektir.

• Proctor %95 sıkıştırma sağlayacak şekilde geri dolgu yapılarak _____________________ TL/m³ olarak YÜKLENİCİ ‘a ödenecektir.

ÖLÇÜ: Kazı öncesi ve sonrasında alınan plankotelere göre yapılacak kübaj hesabıdır. Kabarma verilmez. Su zammı, mazot fiyat farkı verilmez.

(İŞ SAHİBİ’in verdiği kazı planı haricindeki kazılar hesaba katılmaz)

04.2. TEMEL ALTI ZEMİN ISLAHI YAPILMASI:

İŞ SAHİBİ tarafından istenmesi durumunda temel altlarına maksimum 10cm kalınlıkta granüler malzemenin temini, şantiyeye nakli temel tabanına tabakalar halinde serilip, silindirle sıkıştırılması işidir.

• Temel altına serilecek granüler malzeme (içerisinde 200 no.lu elekten geçen ince malzeme oranı % 5 den az olacak) İŞ SAHİBİ’ in onayına sunulacaktır.

• Kazısı  5 cm. ile tamamlanmış olan hafriyat tabanına granüler malzeme tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır.

• Sıkıştırması tamamlanan yüzey  2 cm. hassasiyetinde İŞ SAHİBİ’ e teslim edilecektir.

• Islahın genişliği radyeden 50 cm. dışa taşacaktır.

ÖLÇÜ: Gelen kamyon üstü m3 değeridir. Stoka çekilen malzemenin bedeli ödenmez.

Mazot fiyat farkı ödenmez.

04.3. KİRALIK MAKİNA SAAT ÜCRETLERİ:

İŞ SAHİBİ yukarıda belirtilen birim fiyatlı işler dışında ihtiyaç halinde YÜKLENİCİ’dan farklı kiralık makina talep edebilir. Bu kiralamada makinaların akaryakıt, yağ, operatör vs. giderleri YÜKLENİCİ’ un sorumluluğundadır.

05. İŞYERİ’NİN TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA:

05.1. Sözleşme konusu işin yapılacağı yer, Sözleşme’nin akdini müteakip 1 gün içinde ve bir tutanak düzenlenerek, YÜKLENİCİ‘a teslim edilir. YÜKLENİCİ, bu müddet içinde ve yazılı ihtara rağmen İşyerini teslim almaktan istinkâf veya imtina ederse, Sözleşme’nin 22. maddesi hükmü uygulanır ve Sözleşme feshedilerek, Kesin Teminatı irat kaydolunur.

05.2. YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin akdinden itibaren 3 gün içinde, işe fiilen başlamak mecburiyetindedir. Bu müddet zarfında işe başlamadığı takdirde, Sözleşme’nin 22. maddesi hükmü uygulanır ve Sözleşme feshedilerek, Kesin Teminatı irat kaydolunur.

06. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ

• Yatacak yer + Ranza – X

• Yatak, yorgan vs. – X

• Topografik ölçü aletleri – X

• Akaryakıt, yağ – X

• Su pompaları – X

• Her türlü iş makinası – X

• Kamyon vs. – X

• Kırmataş, stabilize 1, alt temel (istenirse) – X

• Jeotekstil (istenirse) – X

• Drenflex (istenirse) – X

• Yemek hizmeti – X

07. KESİN TEMİNAT:

YÜKLENİCİ, Sözleşmenin imzasını takiben, _____________________ olarak süresiz Banka Teminat Mektubu verecektir. İadesi için 26. Maddeye bakınız.

08. ÖDEMELER:

Her ay sonu tanzim edilen hakediş, tanzim tarihinden sonra _____________________ hafta içinde peyderpey ödenecektir.

09. KONTROLLUĞUN YETKİLERİ:

9.1 YÜKLENİCİ, Sözleşmeler ve Ekleri hükümlerindeki hususlara uymaya mecburdur.

9.2 YÜKLENİCİ, ayıplı ve kusurlu oldukları sabit görülen işleri, kendisine verilecek yazılı talimatı müteakip, tayin edilen müddet zarfında, yeniden ve bila bedel yapmağa mecburdur. Aksi halde ve yazılı ihtar ile belirlenecek süre içinde de yapmadığı takdirde, İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİ nam ve hesabına yaptırmağa ve alacağından kesmeğe yetkilidir. Bu yüzden KAZI İşleri’nde bir gecikme olursa, sorumluluk YÜKLENİCİ’ a aittir.

10. İŞBAŞINDA BULUNMA:

YÜKLENİCİ, işin devamı süresince işin başında bulunmaya mecburdur. Ancak, İŞ SAHİBİ ‘in kabul edeceği bir vekil bırakmak suretiyle işbaşından ayrılabilir.

YÜKLENİCİ, işin devamı süresince topograf ve ölçü aletleri bulunduracaktır.

YÜKLENİCİ, işyerinde çalıştırdığı personel arasında suihali görülenleri, yapılacak yazılı ikaz üzerine, bila itiraz ve 48 saat zarfında işyerinden uzaklaştıracak, yerlerine, iyi vasıfta personel temin edecektir.

11. GEÇİCİ HAKEDİŞLER:

11.1. YÜKLENİCİ; her ay yapılan işle ilgili hakedişini ay sonunda tanzim edecek, faturasını aylık kesecektir.

11.2. Geçici hakedişin ödenebilmesi için, bir ay evvelki işçi ücretleri ile Sosyal Sigorta Primlerinin ödendiğinin YÜKLENİCİ tarafından tevsik edilmesi ve YÜKLENİCİ‘nin o tarihe kadar olan yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şarttır.

12. İSTİHKAKIN TEMLİKİ:

YÜKLENİCİ, istihkaklarını, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere temlik edemez. Temlik ettiği takdirde, bu temlikin uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ’a ait olacaktır.

13. VERGİLER VE SOSYAL SİGORTALAR YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

13.1. YÜKLENİCİ ‘nin çalıştıracağı personelin vergi ve sigorta primleri kendisine ait olup,
İŞ SAHİBİ ’e ait işyerinde çalıştıracağı personeline ödediği ücretler bakımından Vergi ve Sosyal Sigortalar Kanunlarının ilgili hükümlerini, tam ve eksiksiz olarak uygulamakla yükümlüdür.

13.2. YÜKLENİCİ, bu Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasını müteakip, en geç 7 (yedi) gün içinde, bağlı olduğu Vergi Dairesi ile hesap numarasını ve müstakil işyeri varsa sigorta sicil numarasını İŞ SAHİBİ ’e bildirecektir. Aksi takdirde, keyfiyet, İŞ SAHİBİ tarafından ilgili mercilere duyurulur.

14. YÜKLENİCİ ADINA ÖDEME:

14.1. YÜKLENİCİ ‘un taahhüt konusu işte veya işyerinde çalıştırdığı işçilerin ödenmemiş ücretleri veya ödenmemiş Sosyal Sigorta primleri, YÜKLENİCİ nam ve hesabına, İŞ SAHİBİ tarafından ödenerek, ilk istihkakından kesilir.

14.2. YÜKLENİCİ hakedişlerinden %5 nakdi teminat tutulacak geçici kabulde %50’si ödenecek %50 si ise sgk, vergi dairesi vb. kalemlere ait borcu yoktur yazısını teslim etmesine müteakip ödenecektir.

14.3. İşçilerin ücretlerinin ödenmesinde 4857 sayılı İş Kanunu’ nun veya yerine ikame edilen Kanun’ un ilgili hükümleri uygulanır.

14.4.YÜKLENİCİ, bu madde hükümlerinin uygulanmasına itiraz edemez.

15. İŞİN SÜRESİ:

İşin başlama tarihi _____________________

İşin Bitimi (Hafriyat+Zemin İyileştirme : _____________________

16. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI:

İŞ SAHİBİ ‘in sebebiyet verdiği haller, olağan üstü tabiat olayları, grev uygulaması, bulaşıcı hastalık, harp hali, kısmi veya genel seferberlik gibi, işin yürümesini engelleyen ve YÜKLENİCİ ‘a isnadı mümkün bulunmayan durumlar mücbir sebep sayılır. Bu takdirde YÜKLENİCİ‘a, mücbir sebebin devamı müddeti ile sınırlı olmak üzere, süre uzatımı verilir. Ancak, mücbir sebebin veya olayın vukuu tarihinden itibaren en çok 3 (üç) gün içinde YÜKLENİCİ bir yazı ile İŞ SAHİBİ ni haberdar ederek durumu izah etmek ve istediği süre uzatımını belirtmekle yükümlüdür. Süresinde yapılmayan müracaat ve talepler dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ‘ un süre uzatımı talebi düşer.

17. İŞİN ARTIP, EKSİLMESİ:

17.1. Sözleşme’nin devamı sırasında, taahhüt konusu işte ilaveler olduğu takdirde YÜKLENİCİ, Sözleşme bedelinin % 40 (Yüzde kırk) ‘na kadar artan işlerde, bu Sözleşme ve ekleri hükümleri dairesinde yapmağa mecburdur.

17.2. İŞ SAHİBİ, isterse bu Sözleşme konusu işlerin bir kısmını yaptırmaktan vazgeçebileceği gibi, bunları başka YÜKLENİCİlere de verebilir. Bu takdirde YÜKLENİCİ, her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir talepte bulunamaz ve İŞ SAHİBİ ‘in bu takdirine itiraz edemez.

18. FİYATLARIN DEĞİŞMESİ:

YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin Taraflarca imzalanmasından, taahhüt konusu işin tamamen ikmal ve teslimine kadar; Vergi, resmi harç ve primlere zam yapılması veya yeni yükümlülükler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması yahut işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gibi nedenlerle, İşbu Sözleşme’nin 03. Maddesinde gösterilmiş olan birim fiyatlara zam veya süre uzatımı talep edemez.

19. ÇALIŞMA VE İŞGÜVENLİĞİ:

YÜKLENİCİ, taahhüt konusu işin devamı süresince, İşyerinde, Çalışma ve İş Güvenliğinin gerektirdiği her türlü tedbiri en geniş bir şekilde almakla yükümlü olup, doğrudan doğruya kendisi sorumludur. YÜKLENİCİ, ayrıca tüm işçiler için özel kaza sigortası yaptırmak zorundadır.

20. İŞYERİNİN MUHAFAZASI:

İşyerinin ve işyerinde bulunan her türlü malzeme ve levazım ile ihzarat ve tesisatın muhafazası YÜKLENİCİ’a aittir.

21. SÖZLEŞME’NİN DEVRİ:

21.1. YÜKLENİCİ, hiç bir sebep ve bahane ile taahhüt konusu işi, İŞ SAHİBİ ’in yazılı muvafakatini almadan, kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Aksi halde Sözleşme feshedilerek, Kesin Teminatı irat kaydolunur. İŞ SAHİBİ ’in ayrıca zarar ve ziyanını talep hakkı saklıdır.

21.2. YÜKLENİCİ, bütün sorumluluk kendisinde kalmak şartı ile yanına ortak alabilir.

22. İŞ SAHİBİ’ NİN SÖZLEŞME’ Yİ FESHİ:

22.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse veya bu Sözleşme ve eklerinde belirlenmiş olan yükümlülüklerinden herhangi birisine, mücbir sebepler dışında riayet etmezse yahut verilen süre uzatımına rağmen taahhüdünü tamamen ifa ve ikmal etmezse, kendisine son bir süre daha tanınır. Bu süre, müstacel haller müstesna olmak üzere, ihtarnamenin kendisine tebliği tarihinden itibaren 10 (On) günden az olamaz. Bu süre, Sözleşme süresine müessir olmadığı gibi Gecikme Cezası tahakkukuna mani değildir. YÜKLENİCİ bu süre içinde de ihtarname hükümlerine riayet etmezse başkaca bir ihtara veya merasime yahut hüküm istihsaline hacet alınmaksızın Sözleşme feshedilir.

22.2. Sözleşme’nin bu suretle feshi halinde kesin teminatı irat kaydedilir; İş Sahasında bulunan tesisat, ihzarat, alet ve edevatı ile makinelerine el konulur.

22.3. Sözleşme’nin feshi üzerine düzenlenecek hesap kesme durumuna göre YÜKLENİCİ ‘nin bir alacağı çıkarsa, İŞ SAHİBİ ’in bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar ödenmez.

22.4. Geri kalan işler, fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde başka bir YÜKLENİCİ‘ye ihale edilir. Ancak, ikinci defa yapılan ihale daha masraflı olursa, bu zararın teminatı aşan kısmı YÜKLENİCİ‘ye tahsil edilir. Husule gelen zarar, teminatın altında ise, teminatın artan kısmı YÜKLENİCİYE iade edilmez.

22.5. İkinci ihalede verilen teklif yeterli görülmeyerek, üçüncü ihale yapılırsa, YÜKLENİCİ‘den istenecek zarar, birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki farkıdır. Üçüncü ihale YÜKLENİCİ lehine olursa zarar, birinci ihale ile üçüncü ihale arasındaki farkıdır.

23. YÜKLENİCİ’ NİN SÖZLEŞMEYİ FESHİ:

23.1. Taahhüt konusu işin İŞ SAHİBİ tarafından durdurulması halinde YÜKLENİCİ bekleme müddeti 30 gündür. Bu süre içinde YÜKLENİCİ ‘nin işe devamına imkân verilmediği takdirde 7 gün daha bekledikten sonra YÜKLENİCİ Sözleşmeyi feshederek, hesabının tasfiyesini isteyebilir.

23.2. YÜKLENİCİ, ayrıca kar mahrumiyeti ile zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

24. YÜKLENİCİ’NİN ÖLÜMÜ:

24.1. YÜKLENİCİ ‘nin ölümü halinde Sözleşme münfesih sayılır ve o tarihe kadar yapılmış olan işlerin kesin hakedişleri tanzim olunarak, çıkan alacağı, kesin teminatı ve malzemesi, kanuni mirasçılarına geri verilir.

24.2. YÜKLENİCİ ‘nin Varisleri veya Ortakları, kendilerine yapılacak tebligatı müteakip en geç 7 (Yedi) gün içinde, gerekli teminatı vererek, taahhüt konusu işe, bu sözleşme hükümleri uyarınca devam edebilirler. İŞ SAHİBİ, Varislerin veya ortakların işe devam talebini kabul edip etmemekte serbesttir.

25. YÜKLENİCİ’N;N İFLASI VEYA SANATINI İCRADAN MEN’İ:

25.1. YÜKLENİCİ ‘nin iflas etmesi halinde Sözleşme münfesih sayılır ve Kesin Teminatı irat kaydolunur.

25.2. Mahkemece, YÜKLENİCİ ‘nin işlerinin tasfiyesine veya sanatını icradan yahut ticaretten men’ine karar verilmesi halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

25.3. YÜKLENİCİ nin 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyetine veya başka bir yerde gözaltında bulundurulmasına karar verilirse, İŞ SAHİBİ ‘in kabul edeceği bir vekil göstermek suretiyle, işe devam edebilir; aksi halde sözleşmesi feshedilir ve sadece Kesin Teminatı irat kaydedilmekle yetinilir.

26. TEMİNATIN İADESİ:

Taahhüt konusu işin, Ana Sözleşme ile bu Sözleşme ve ekleri hüküm ve gereklerine tamamen uygun şekilde, noksansız ve kusursuz olarak yapıldığı anlaşıldıktan sonra, geçici kabul ve kesin hesap işlemlerinin ikmalini müteakip, YÜKLENİCİ ‘nin herhangi bir ilişiği bulunmadığı takdirde, Sosyal Sigortalar Kurumundan getireceği ilişiksizlik belgesinin ibrazı üzerine kesin teminatı iade olunur. Borçlar kanununun sorumlulukla ilgili hükümleri saklıdır.

27. DİĞER HUSUSLAR:

27.1. İŞ SAHİBİ tarafından verilen demirbaşların iyi şekilde kullanılması, gözetilmesi, YÜKLENİCİ nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ ‘nin kusuru ve yanlış kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü zarar-ziyan YÜKLENİCİ ‘nin tahakkuk eden alacaklarından kesilmek sureti ile tahsil edilir. YÜKLENİCİ imalatları sırasında diğer imalatlara ve III. şahıslara verebileceği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur. Herhangi bir zarar-ziyan durumunda İŞ SAHİBİ ortaya çıkabilecek masrafları YÜKLENİCİ ödemelerinden keser.

27.2. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir

27.3. YÜKLENİCİ İşbu Sözleşmeye uygun olarak imalatı yapmadığı takdirde İŞ SAHİBİ Sözleşmeyi fesih ederek Teminata el koyar.

27.4. YÜKLENİCİ İş’in kusurlu (eksik) ifa edilmesinden veya hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, özellikle kendi çalışanlarının bu Sözleşme ekinde belirtilen işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymamasından. ve/veya ihmalinden dolayı, İş Sahibine veya üçüncü kişilere vereceği her türlü hasar, zarar ve hukuki mesuliyetten doğrudan doğruya sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

27.5- İşbu Sözleşmeye konu işin, Tarafların anlaştığı sürede bitirilmemesi ve/veya İş Sahibi’nin koydugu kriterlere uygun olarak ifa edilmemesi halinde; İş Sahibi, Sözleşmenin toplam bedelinden, işin ifa edilmeyen, eksik ifa edilen veya gereği gibi ifa edilmeyen kısmı oranında kesinti yapma ve işin kalan kısmını başka bir firmaya yaptırma hakkını elinde saklı tutacaktır.

27.6. Sözleşmenin kurulması aşamasında belirlenen bedelin, işin ifası sırasında aşırı ölçüde aşılacağının anlaşılması halinde; İŞ SAHİBİ, iş henüz bitmeden ve herhangi bir tazminat ve giderim yükümlülüğü olmadan sözleşmeden dönebilir.

28. VERGİLER ve SOSYAL SİGORTALAR YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı personelin vergi ve sigorta primleri kendisine ait olup, işyerinde çalıştıracağı personeline ödediği ücretler bakımından vergi ve sosyal sigortalar kanunlarının ilgili hükümlerini tam ve eksiksiz olarak uygulamakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİ işe başlarken SSK’ya verdiği işe başlama dilekçe fotokopisini, çalıştırdığı sigortalıların işe giriş bildirge fotokopilerini, her ay SSK’ya verdiği aylık sigorta primleri bildirgesi ve çalıştırdığı emekli işçi varsa destek bordrosunun fotokopisi ile bu bildirge ve bordroya ait tahakkuk ve tahsilat makbuzlarını, dört aylık sigorta primleri dönem bordrosunun fotokopisini, SSK’ya verilmesi gereken kanuni süresi sonundan itibaren en geç 7 gün içinde İŞ SAHİBİ’e verecektir.

YÜKLENİCİ SSK’ya verdiği belgelerde kesinlikle ve açık olarak SSK işyeri sicil numarasını, İŞ SAHİBİ ‘ in ünvanını, çalışmış olduğu inşaatın adı ile adresini ve kendisinin de YÜKLENİCİ olduğunu ayrı ayrı belirterek kendi şirket ünvanını (YÜKLENİCİ şahıs ise kendi adı ve soyadını) mutlaka yazacaktır. Ayrıca ödeme makbuzlarında da yukarıda belirtilen hususlar aynı şekilde açıkça ve eksiksiz yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan YÜKLENİCİ’nin istihkakları eksiklerini tamamlayıncaya kadar bedelleri dondurularak ödenmeyecektir.

İş bitiminde YÜKLENİCİ SGK’ya verdiği kapanış dilekçe fotokopisini (tarih ve kayıt no.su işlenmiş olarak) ivedilikle İŞ SAHİBİ ’e verecek, İŞ SAHİBİ ‘den prim borcu bulunup bulunmadığına dair SGK’ya sorduğu yazıyı alarak ilgili SGK Müdürlüğüne vererek prim borcu olmadığına dair SGK’dan alacağı yazıyı İŞ SAHİBİ ‘e getirecektir. Bu yazıyı almayan YÜKLENİCİ’ye teminatı ve son istihkakı bahse konu yazıyı getirinceye kadar ödenmeyecektir.

YÜKLENİCİ’nin ilgili SSK müdürlüğünden alacağı ilişkisizlik belgesine rağmen, İŞYERİ numarasının kapatılması esnasında YÜKLENİCİ veya alt yüklenicilerıne ait idari para cezası veya prim borcu vs. çıkarsa, YÜKLENİCİ sözkonusu bedeli itirazsız ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

29.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUK :

İŞ SAHİBİnin, yükleniciye emir ve talimat verme, yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisi yoktur. Diğer bir deyimle İŞ SAHİBİ ” adam çalıştıran” sıfatı olmadığından,, YÜKLENİCİ’nin üçüncü kişilere verdiği zarardan, yüklenici ile birlikte ortaklaşa ve zincirleme sorumlu değildir.

İŞ SAHİBİNİN, YÜKLENİCİ şirket üzerinde gözetim, denetim, kontrol yetkisinin yoktur.

Sözleşme ile devredilen iş, anahtar teslim şeklinde verilmiş olup, yapılan imalatlarda, İŞ SAHİBİNİN in , YÜKLENİCİNİN işçilerine, işlerine iş sahibine yükleniciye emir ve talimat verme, yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisi yoktur. İş yapıldıktan ve hak ediş sırasında imalatlar değerlendirilecektir. İş sahibi ile yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi bulunmamaktadır.YÜKLENİCİ İŞ SAHİBİNDEN bağımsız olarak üstlendiği işi yapıp teslim etmekle yükümlüdür.

YÜKLENİCİ, sorumluluğu çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Bunun için ise, çalışma sürecinin yürütülmesi sırasında sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak, oluşabilecek hasarların önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalar yaparak iş sağlığı ve güvenliği mevziatının gerektirdiği koşulları sağlayarak iş kazaları başta olmak üzere, işçi sağlığı ve gfüvenliğine ilişkin önlemlerin tümünü almak YÜKLENİCİ(nin görev yetki.ve sorumluluğundadır. Yukarıda belirtildiği gibi yüklenici iş sahibinden bağımsız olarak işi üstlendiğinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili cezai ve hukuksal sorumluluğunu kendisinde olduğunu bilir,, kabul ve taahhnüt eder.

30.GİZLİLİK

YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme’de öngörülen işin/işlerin ifası sırasında, doğrudan veya çalışanları vasıtasıyla İŞ SAHİBİ’ne ilişkin her türlü ürün, hizmet, yazılım, fikri haklar, materyal v.b. tüm bilgiler ile İŞ SAHİBİ işleri, müşterileri, iç işleyişi ve diğer her türlü faaliyetleri konusunda her ne şekilde olursa olsun öğrenecekleri bilgi ve belgeleri hiç bir kimseye açıklamamayı, bunları gizli tutmayı, gizlilik için mümkün olan tüm önlemleri almayı ve aldırmayı, bu anlamda kendi çalışanlarının dahi İŞ SAHİBİ ‘ne ait gizli bilgiyi üçüncü kişilere açıklamaması hususunda gerekeni yapmayı kabul ve taahhüt eder. Gizliliğe ait bu hüküm Sözleşme’ nin her ne şekilde olursa olsun iptali veya diğer bir şekilde son bulması halinde dahi yürürlükte kalacaktır.

YÜKLENİCİ, çalışanının, özellikle üretim süreçleri ve üretim ile ilgili bölümlerinde çalışıyorsa; İŞ SAHİBİ’nin ya da yetkili kıldığı kişinin izni olmadan, kendi yaptığı işle ilgili dahi olsa, asla fotoğraf çekemeyeceğini, görüntü ya da ses kaydedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ’nin bu yollarla İŞ SAHİBİ’ne ait birtakım bilgileri elde etmesi ve bunu üçüncü kişilerle paylaşması İşbu “Gizlilik Hükümleri”nin ihlali sayılır ve her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan YÜKLENİCİ sorumludur.

31. TEBLİGAT:

TARAFLAR’ın tebligat adresleri MADDE 1’de belirtilen adreslerdir. TARAFLAR’ın tebligat adreslerindeki değişiklikleri adres değişikliğini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, yazılı olarak karşı tarafa bildirmeleri gereklidir TARAFLAR, her türlü adres ve iletişim bilgileri değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimin yapılmamış olması halinde bu sözleşmede mevcut adres ve iletişim bilgilerine dayanarak yapılacak tebliğ ve bildirimler TARAFLARA ulaşmamış bile olsa tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ayrıca TARAFLARA yapılacak olan tüm ihbar/bildirim yukarıda yazılı e-mail ,MERSİS adreslerineve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır. TARAFLAR, yukarıda vermiş olduğu iletişim araçlarından herhangi birine gelen ihbarın/bildirimin kendisine yapıldığını peşinen kabul etmiştir.

32. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ:

31.1İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Protokolu.

31.2Zemin etüt raporu

31.3Hafriyat Kazı planı ve plankote

Bu Sözleşme’nin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

YÜKLENİCİ, taahhüdü kapsama giren bütün hususlarda, bu eklerin hüküm ve icaplarına uymayı kabul ve taahhüt eder.

33. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Bu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

34. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

18. Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar _____________________ mahkeme ve icra daireleri yetkilidir

_____________________ nin defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. Sözleşme metinleri arasında farklılık bulunduğu taktirde _____________________ elinde bulunan metin doğru kabul edilerek ihtilafın çözümünde esas alınacaktır. İhtilafların çözümü için yapılacak yazışmalar taraflar için herhangi bir hak ve yükümlülük doğurmaz. Ticari kayıtlarda yer almayan hususlarda _____________________ tespit tutanakları yazılı ve şifahi talimat ve istekleri esas olup, bunlara karşıda tanık dinlenemez. .Bu hüküm, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesine göre delil sözleşmesidir.

35. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YORUMU VE DEĞİŞİKLİKLER :

İşbu sözleşmenin maddelerinin ve fıkralarının başlıkları yalnızca takip kolaylığı için ve referans amaçlı olup, Sözleşmenin anlamını veya yorumlanma şeklini hiç bir şekilde etkilemez.

Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi herhangi bir mevzuat hükmü dolayısı ile geçersiz kılınır veya uygulanamaz hale düşerse, söz konusu hüküm Sözleşme esasını bozan bir hüküm olmadığı sürece, Sözleşme bütünü ile geçerliliğini muhafaza edecek ve söz konusu hüküm Sözleşme’den çıkarılmış kabul edilir.

Sözleşme’de her hangi bir değişiklik ve düzeltme ancak tarafların mutabakatı ile yazılı şekilde düzenlendikten sonra geçerli olur.

36.-SÖZLEŞMENİN DEVRİ :

TARAFLAR, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın açık ve yazılı izni olmaksızın gerçek ve/veya tüzel üçüncü şahıslara devredemez.

37. SÖZLEŞME MASRAFLARI:

Bu Sözleşme’nin masrafları YÜKLENİCİYE aittir.

38. SON HÜKÜM:

İş bu 38 (Otuzdört) maddeden ibaret Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilerek, okunup anlaşıldıktan iradelerine uygunluğu onaylandıktan sonra birlikte imza altına alınmıştır. _____________________

YÜKLENİCİ İŞ SAHİBİ